Строительство жилых домов на ул. Карбышева и Якорная

[Dr.Clang]

12 часа назад, romin_2008 сказал:

почему Завойко не застраивают? там и с социалкой всё хорошо

Завойко - ж..па мира, оттуда даже до богом забытой Индустриальной, где находится ближайшая поликлиника, ехать минут 15-20. Есть перспектива на застройку ЖБФ и СРВ, там много пустырей, оставшихся после сноса старых домов. Но при условии постройки дороги до ТЭЦ-2, иначе пробка будет начинаться сразу от Индустриальной и длиться до Красной сопки.

[Автолюбитель]

Цитата

 

В новые дома в столице Камчатки через два года переедут 270 семей

13 августа 2018, 08:15

В Петропавловске-Камчатском с опережением графика идет строительство двух новых домов на Карбышева, куда уже в 2020 году переедут 270 семей, живущих сейчас в строениях, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным. 

 

Под строительство жилых домов отведены два земельных участка общей площадью 1,5 га. Общая площадь жилых помещений составит 15 тысяч квадратных метров – это 270 квартир, в том числе: 108 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 48 трёхкомнатных.

 

«Каждый дом состоит из трех блокированных секций, все блок-секции запроектированы с соблюдением требований инсоляции квартир. В каждой квартире предусмотрены летние помещения в виде остекленных лоджий. Каждая блок-секция оборудована лифтами грузоподъемностью 630 кг.», - рассказали «КамИНФОРМ» в Минстрое края. 

 

Там отметили, что в настоящее время подрядчик идет с опережением графика производства работ и приступает к строительству 7 этажа. 

http://kamchat.info/novosti/v_novye_doma_v_stolice_kamchatki_cherez_dva_goda_pereedut_270_semej/

 

 

[Dr.Clang]

Фото начала июля этого года. Каждый дом состоит из трех 9-этажных блок-секций (одна обособлена и две "соединены" вместе). То есть строят по сути не 2, а 4 дома.

Первый дом (рядом с домом №7 по ул.Карбышева)

 

Второй дом расположен ближе к бухте и коттеджному поселку

 

Проект и план на местности

Коттеджи поблизости

 

 

 

[Автолюбитель]

Коттеджи смотрю шикарные.

Интересно, а у нас на душу населения жилищное строительство в пределах нормы или как?

[Stormwell]

7 часов назад, Автолюбитель сказал:

Коттеджи смотрю шикарные.

Интересно, а у нас на душу населения жилищное строительство в пределах нормы или как?

Конечно в норме. Богатые строятся, нищие гниют в общагах.

[Автолюбитель]

Цитата

 

В очередной раз потрачены и «распилены» большие бюджетные деньги. Новых домов горожане дождутся не скоро.

Один из устойчивых мифов Петропавловска-Камчатского: пресловутая нехватка бюджетного финансирования. Нам постоянно говорят, что нормальному развитию города хронически не достаёт денег.

Справедливо это лишь отчасти. У столицы края, разумеется, не такие возможности, как у столицы страны. И всё же деньги проходят через бюджет Петропавловска немалые. Другое дело: как ими распоряжается власть.

Один из красноречивых примеров: затянувшееся строительство новых жилых домов в 110-м квартале (район 9 км). Стройка не завершена, и более того – не может быть завершена, поскольку не построен тепловой узел, который должен обеспечивать здесь отопление. А между тем, на строительство домов выделены по федеральной программе 1,5 миллиарда рублей.  

Почему же там до сих пор не построен ЦТП (центральный тепловой пункт)? Попробуем разобраться…

«Идёт уже шестой год, а ЦТП на улице Маршала Блюхера не введён в эксплуатацию»

12 мая  2013 года  городская администрация в лице МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» (сокращённо – УКСиР) заключила муниципальный контракт на сооружение в 110-м квартале ЦТП мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей 1-го контура от котельной  №1 до ЦТП.

Подрядчик, ООО «КАМЭС-ОВК» во главе с директором Альбертом Михайловичем Ерохиным, обязался всё выполнить к 30 июня 2015-го, то есть за 2 года. Но идёт уже шестой год (!), а ЦТП на улице Маршала Блюхера не введён в эксплуатацию.

Кстати, от этого призрачного ЦТП должны были запитываться не только жилые дома 110-го квартала, но и новый детсад на улице Арсеньева. Детсад, как и дома, не завершён, хотя само здание построено давно. Без ЦТП вводить его в эксплуатацию нельзя, хотя это не единственная причина остановки строительства. По моему мнению, всё здесь «смешалось» из-за ошибок в проектно-сметной  документации, допущенных заказчиком всех этих строек – упомянутым выше городским управлением капстроительства и ремонта (УКСиР).

Об истории с детсадом я уже писал. Эта стройка брошена. Бюджетные деньги пущены на ветер, и никто не понёс за это никакой ответственности.

Кадровые подвижки в странном учреждении, правда, были. В частности, кресло руководителя УКСиР покинул «долгожитель» в этой должности Александр Степанович Иванов. Его ненадолго сменил бывший офицер спецслужб Андрей Васильевич Романчук, ушедший через год… Но всё это никак не связано с явными «провалами» УКСиР. Никто за допущенные ошибки не ответил.

Недостроенный ЦТП брошен. Выстроена коробка, стоят заглушки на выходе сетей, но работы остановлены. При этом не поставлено даже ограждение и нет никакой охраны объекта.

УКСиР так и не расторг контракт с «КАМЭС-ОВК», хотя, насколько я понимаю, должен был это сделать, если проволочка из-за недобросовестности подрядчика. В этом случае строительной компании грозит большая пеня (на сегодняшний день – около 100 миллионов рублей). Но недобросовестность, на мой взгляд, усматривается прежде всего у самого УКСиР, поэтому в этом ведомстве хранят молчание.

Проводя журналистское расследование, я обратился с запросом в городскую администрацию. Полученный ответ поистине изумляет, хотя в наше время трудно чем-либо удивить. Мне сообщили, что подрядчиком… получены разрешения на ввод в эксплуатацию здания ЦТП и сооружения «баки запаса воды».

О каком вводе в эксплуатацию может идти речь, если объект даже не достроен?!

Читаем далее: «Подрядчику не представляется возможным исполнить контракт в части ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1-го контура по причине невозможности осуществить пуско-наладочные работы, поскольку по не зависящим от него причинам отсутствует техническая возможность произвести испытания и комплексное опробование тепловых энергоустановок. Согласно пункта 2.4 Правил технической эксплуатации тепловых установок, комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведённым при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 часов, на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя.  Отсутствие потребителей 2-го контура (объектов подключения) и недостаточность тепловой энергии от газовой котельной №1 не позволяет МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» обеспечить подрядчику осуществить данное  мероприятие и соответственно, осуществить завершение строительства и произвести ввод объекта в эксплуатацию».

Замкнутый круг: ЦТП, оказывается, не вводят в эксплуатацию, поскольку не на чем его испытать, а дома, на которых можно бы провести такое «тестирование», не достраивают, так как нет теплового узла, который снабжал бы их теплом.

При этом власти полагают, что никто ни в чём не виноват (ни подрядчик, ни УКСиР), а подрядчик даже «осуществляет содержание объекта за счёт собственных средств».

Наивность о содержании недостроя «за счёт собственных средств» легко развеять, побывав на объекте. Не видно, чтобы так что-то содержали; даже забора нет, как я уже сказал.

Ну а виновных, естественно, никто не ищет. Деньги давно разошлись, все заинтересованные лица, видимо, довольны, поэтому чиновники и пишут, что оснований привлекать кого-либо к ответственности нет, поскольку «ущерба имущественным интересам Петропавловск-Камчатского городского округа и его жителям не нанесено».

Нет, значит, никакого ущерба от того, что зияют глазницами окон недостроенные дома, на которые выделено 1,5 миллиарда федеральных рублей! От того, что дети и их родители никак не дождутся детского сада на улице Арсеньева! От того, что троекратно превышены сроки строительства ЦТП, от которого необходимо получать тепло этим домам и детсаду… Никакого ущерба!

Личным интересам чиновников это действительно не причиняет никакого ущерба. Поскольку в порочной системе круговой безответственности, «откатов» и «распилов» за подобное никто никого не карает. Деньги расходятся, строительство личных коттеджей идёт полным ходом, а развитие «любимого города» остаётся лишь предметом громких прожектов и несбыточных обещаний.  

Продолжение следует…

https://kam24.ru/Content/blog/record/id/694#sthash.r6Me8SE9.dpuf

 

Нагрузку можно и сымитировать 

[Dr.Clang]

Что значит "не могут достроить"? Эти дома начали строить весной, летом там в районе 3-4 этажей было (см. мои фото). Сейчас уже смотрю 7-8 этажей. По ЦТП ничего не могу сказать, но в остальном главный камчатский говноресурс Кам24 получается врет.

[Автолюбитель]

Цитата

 

По просьбам жителей Моховой Владимир Солодов отменил строительство двух девятиэтажек на улице Маршала Блюхера

21 июля 2020

Глава Камчатского края встретился с жильцами дома №33 по улице Маршала Блюхера в Петропавловске, которые обратились с просьбой помочь остановить строительство двух девятиэтажек, запланированное в непосредственной близости от их жилья

Эта история тянется уже несколько лет. Без согласования с жителями и с нарушениями в проведении геодезических исследований было решено на склоне рядом с домом №33 по улице Маршала Блюхера возвести ещё два многоквартирных дома. Строительство могло спровоцировать обрушение грунта и, как следствие, обрушение уже заселенного жилого дома.

«Решение отменено, дома здесь строиться не будут. В настоящее время идёт расторжение контракта с проектировщиком. Возможно, и какие-то санкции надо будет применить в связи с тем, что дано положительное заключение на застройку участка, который не соответствует всем требованиям строительства.  Помимо этого, решили, что по самому дому №33 будет проведена экспертиза. Необходимо также обследовать склоны на предмет состояния системы водоотведения, чтобы впоследствии предотвратить их разрушение. Нужно убедиться, что ничего не угрожает жителям», – рассказал глава региона Владимир Солодов.

В ходе встречи жители рассказали и о других проблемах: отсутствии детской и спортивной площадок, а также асфальта на подъездах к детсаду. 

«В этом году будет заасфальтирован подъезд к детскому саду, который здесь находится, и постепенно этот район города станет славиться не только живописным видом, но и своим благоустройством и комфортом для жизни», – добавил Владимир Солодов.

Строительство двух жилых девятиэтажных домов перенесено на другой, более удобный участок в том же районе города. Владимир Солодов и глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин сразу после встречи с жителями осмотрели будущую площадку под строительство.

«Это перспективное место. Сейчас проект планировки проходит обсуждение. После формирования этого участка, он будет предложен частному инвестору для жилищного строительства. Это, конечно, перспектива не ближайшего года, но это движение вперед, в сравнении с тем, что участок достаточно долго находился в заброшенном состоянии», – рассказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

Также в планах, помимо строительства двух жилых домов, возведение в этом микрорайоне спортивного комплекса. 

https://www.kamgov.ru/news/po-prosbam-zitelej-mohovoj-vladimir-solodov-otmenil-stroitelstvo-dvuh-devatietazek-na-ulice-marsala-bluhera-32119

 

Всех накажут сейчас 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Еще 270 новых квартир сдадут в эксплуатацию в этом году

29 июля 2020

Строительство двух домов по улице Карбышева ведется согласно графику

В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» в Петропавловске-Камчатском по улице Карбышева продолжается строительство двух 9-этажных жилых домов, каждый из которых рассчитан на проживание 135 семей.

На сегодняшний день полностью завершены работы по возведению жилых домов, ведутся работы по благоустройству придомовой территории, а именно установке детских площадок и устройству наружного освещения.

 

«В одном из домов внутренние работы завершены полностью, во втором - ведутся работы по установке входных и межкомнатных дверей, поклейке обоев», -– добавил врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.

Напомним, подготовительные работы на участке строительства начались в феврале 2018 года. Под строительство двух девятиэтажек были отведены два земельных участка общей площадью 1,5 гектара. Общая площадь жилых помещений в двух домах составляет 15 тысяч квадратных метров – это 270 квартир: 108 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 48 трёхкомнатных. Работы проводятся на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Окончание строительства запланировано на ноябрь этого года.

: https://www.kamgov.ru/news/ese-270-novyh-kvartir-sdadut-v-ekspluataciu-v-etom-godu-32315

 

 

16000f8051b9628a4fedf8b0e9f3392b.jfif

429c07e1e40d64f9a8e39fb0384d7ad7.jfif

[Автолюбитель]

Цитата

 

Квартиры в новом доме по улице Карбышева передадут на регистрацию в конце ноября

16 ноября 2020

Объект возводился по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае».

Два дома на двести семьдесят квартир полностью достроены, подведено теплоснабжение и электричество. На сегодняшний день ведутся работы по замывке помещений, установке выключателей, розеток и наладке лифтового оборудования.

 

«В настоящий момент мы находимся на этапе сдачи объекта. В течение месяца будет завершена проверка инспекции государственного строительного надзора. По итогам будут выданы заключение о соответствии построенного объекта нормам и разрешение на ввод в эксплуатацию зданий. Сейчас мы уже находимся на стадии подписания всех необходимых документов», - сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

В начале декабря жилые помещения в новых домах будут переданы на регистрацию в кадастровые органы. После проведения всех процедур ключи от квартир в новостройках получат очередники из сейсмодефицитного жилого фонда.

Добавим, подготовительные работы на участке строительства начались в феврале 2018 года. Под строительство двух девятиэтажек были отведены два земельных участка общей площадью 1,5 гектара. Общая площадь жилых помещений в двух домах составляет 15 тысяч квадратных метров – это 270 квартир: 108 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 48 трёхкомнатных. Работы проводятся на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. 

Напомним, глава региона Владимир Солодов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить 180 миллионов рублей на окончание строительства домов по улице Карбышева. Благодаря выделенной субсидии строительство удалось закончить, тем самым обеспечив реализацию программы по переселению граждан.

https://www.kamgov.ru/news/kvartiry-v-novom-dome-po-ulice-karbyseva-peredadut-na-registraciu-v-konce-noabra-35272

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В столице Камчатки начали заселять два новых дома на Карбышева

01 января 2021, 13:42

270 семей отметят новоселье в Петропавловске-Камчатском - завершено строительство двух девятиэтажных жилых домов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минстрое, ключи уже начали вручать. 

 

Строительство двух многоквартирных жилых домов по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском велось в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Финансировалось строительство из двух бюджетов – федерального и регионального.

 

В общей сложности счастливыми обладателями нового жилья в канун новогодних праздников стали 360 семей – 270 в краевой столице и 90 в Елизове.

https://kamchat.info/novosti/v_stolice_kamchatki_nachali_zaselyat_dva_novyh_doma_na_karbysheva/

 

 

[Dr.Clang]

Дома пустые до сих пор похоже - вокруг ни машин, ни людей, у некоторых подъездов еще стройматериалы даже лежат. 

[Автолюбитель]

Цитата

 

КАМЧАТЦЫ ПЯТЫЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУТ ВСЕЛИТЬСЯ В ЖИЛЬЁ С КЛЮЧАМИ «ОТ ГУБЕРНАТОРА»

14мая 2021, 09:28 3386

 

9-этажные дома на улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском, ключи от квартир в которых вручили новосёлам ещё в 2020 году, до сих пор стоят незаселёнными. В этом убедился журналист ИА «Кам 24».

Как ранее сообщало агентство, дома для переселения людей из сейсмоопасного и аварийного жилья получили разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре 2020 года. Они рассчитаны на 270 семей. Под самый Новый год первые новосёлы получили ключи из рук губернатора Камчатского края.

Однако наличие ключей не помогло им вселиться. По состоянию на середину мая 2021 года продолжается бумажная работа. Квартиры всё ещё не зарегистрированы в муниципальную собственность.

ИА «Кам 24» убедилось в том, что дома на самом деле пустуют. Накануне вечером, 13 мая, ни одно из десятков окон в новых многоэтажных домах не светилось. Это означает, что почти полгода люди, формально уже имеющие новый кров, на самом деле продолжают жить в своих опасных квартирах либо на съёмном жилье.

По словам мэра Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина, перерегистрация в муниципальную собственность всех квартир закончится сегодня, 14 мая. По нынешнему плану, все въедут в новые квартиры к 1 июля.

В ситуацию вмешался и Владимир Солодов. Такая же ситуация сложилась и с новым жильём в Елизовском районе, там переселенцы тоже продолжают ждать. Губернатор заявил, что с другими «социальными» новостройками ситуация не должна повториться: «Все процедуры должны быть запараллелены: как только стройка завершается, дома сдаются, жители должны сразу получать свое имущество». Вице-премьер краевого правительства Тимофей Смирнов пообещал, что все меры, которые исключат такие задержки, будут приняты.

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20210514/81442.html#.jP3SL6df.dpuf

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Первые новоселы получат ключи от квартир по ул. Карбышева и Якорная в начале июня

 

В настоящее время зарегистрировано право муниципальной собственности на все квартиры в новых домах по улице Карбышева, 5 и по улице Якорной, 4/1, получены ключи, подготовлены проекты постановлений администрации Петропавловска-Камчатского о мене квартир, либо о предоставлении квартиры по договору социального найма.

В Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловска пояснили, что начался обзвон будущих новоселов, людей приглашают для оформления документов и последующей передачи ключей.

«Переселение происходит двумя способами – если граждане в расселяемых домах занимали жилое помещение по договору социального найма, то во вновь построенном доме им предоставляется квартира по договору социального найма. С собственниками жилых помещений заключается договор мены», - отметили в Управлении.

Напомним, что во вновь построенные дома переедут 270 семей. Переселение осуществляется в рамках реализации подпрограммы 2 Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Согласно разработанной администрацией дорожной карте, с учетом необходимости регистрации договоров мены в Управлении Росреестра по Камчатскому краю, фактическое заселение граждан начнется уже в июне.

https://pkgo.ru/news/28313/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В столице Камчатки срочно ремонтируют квартиры в новом доме на Карбышева: слишком много замечаний

23 июня 2021, 14:36

В Петропавловске-Камчатском подрядчик в срочном порядке делает мелкий ремонт в квартирах нового дома на Карбышева, к которым у новосёлов возникли претензии, сообщает «КамИНФОРМ» со ссылкой на главу Минстроя края Андрея Дегодьева. 

 

«В настоящий момент выданы документы на 101 квартиру.  По 18 квартирам жильцы дали замечания. На их устранении работает ремонтная бригада из 4-6 рабочих. За один день устраняются замечания по 2-3 квартирам», - сказал министр. 

 

Ранее «КамИНФОРМ» сообщало, что глава Камчатки раскритиковал работу муниципальных органов власти по переселению граждан из ветхого аварийного и сейсмоопасного жилья. Солодов поручил до 1 июля завершить заселение новых домов по улице Карбышева в краевой столице и по улице Спортивной в Елизове.

 

Тем временем в социальных сетях появились сообщения от людей, которые уже получили ключи от новых квартир на Карбышева. Они, мягко говоря, в шоке от увиденного. 

 

«О куче недочётов типа порванных гофр на трубах, отсутствии горячей и холодной воды, оторванных розеток, кривых обоев, просто картонных входных дверях, у которых не работаю замки, о подоконниках из гипсокартона и много другого я даже не говорю…  подняла линолеум, который лежит просто на бетоне и увидела цветущую вонючую плесень, как это устранять пока не знаю, т.к. отопление сегодня отключили, а в квартирах очень холодно. Мы уже не рады такому новострою. Возможно скажите-радуйтесь тому что дали, но мы нормальные обычные люди, а не как многие считают маргиналы и алкоголики. Переезд это очень затратно для нас и сделать пол просто нет возможности… Очень жаль, что социальное жилье-оно такое», - пишет в соцсетях одна из женщин. 

 

Напомним, четыре новых девятиэтажных дома в Елизове и в Петропавловске-Камчатском были сданы в эксплуатацию в декабре 2020 года. В квартиры в новостройках в общей сложности должны переехать 360 семей.

https://kamchat.info/novosti/v_stolice_kamchatki_srochno_remontiruyut_kvartiry_v_novom_dome_na_karbysheva_slishkom_mnogo_zamechanij/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Заселить пустующие квартиры в новых домах столицы Камчатки в кратчайшие сроки поручил Владимир Солодов

31 января 2022

В ходе оперативного совещания глава региона обратил внимание на недопустимо затянувшиеся сроки заселения новых домов по улице Карбышева.

«Хочу коснуться проблемного вопроса - это заселение домов в Петропавловске-Камчатском и Елизове, которые в 2020 году были построены на Карбышева и Спортивной. По улице Карбышева пустуют 56 квартир, по Спортивной – 14. 14 - еще небольшая цифра, но 56 пустующих целый год квартир при большом спросе на жилье – это недопустимо. Если у города нет возможности заселять квартиры, давайте будем закрывать краевые потребности. Учитесь реагировать быстрее и двигать очередь», - сказал Владимир Солодов.

Как отметил глава краевой столицы Константин Брызгин, очередники являются должниками по коммунальным платежам и пока они их не закроют, заселиться не могут.

«Мы приняли решение о том, чтобы дальше двигать очередь. В основном проблема жителей в том, что они не оплачивают задолженность по коммуналке или не смогли вовремя вступить в наследство. Дома 9 А, 9 Б и 9 В по улице Капитана Беляева большие, сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда из-за 3-4 квартир нам приходится отапливать фактически три дома. Именно поэтому мы максимально будем пытаться расселить этот дом. В настоящий момент работа ведётся и по остальным отказавшимся переселяться или погашать задолженность людям. Уже изменены списки, и мы будем предлагать квартиры людям дальше по очереди», - сказал Константин Брызгин.

Напомним, четыре новых девятиэтажных дома в Елизове и в Петропавловске-Камчатском были сданы в эксплуатацию в декабре 2020 года. В квартиры в новостройках в общей сложности должны переехать 360 семей. Строительство велось в рамках программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Финансирование было выделено из двух бюджетов – федерального и регионального.

https://www.kamgov.ru/news/zaselit-pustuusie-kvartiry-v-novyh-domah-stolicy-kamcatki-v-kratcajsie-sroki-porucil-vladimir-solodov-47846

 

 

[Автолюбитель]

С котельной то вопрос решили? 

А то народ жаловался что холодно в новых домах. 

[Dr.Clang]

Проект планировки Жилой район – «Вулканный» Северного городского планировочного района (по улице Карбышева) в Петропавловск-Камчатском городском округе

https://pkgo.ru/about/administration/documents/28879/?sphrase_id=596373

[Автолюбитель]

Другого названия не могли придумать? 

А то уже есть вылканный в нескольких десятков километров от этого 

[Dr.Clang]

14 часа назад, Автолюбитель сказал:

Другого названия не могли придумать? 

А то уже есть вылканный в нескольких десятков километров от этого 

Как я понимаю, Вулканный в генплане - это вообще весь север ПК от 9-10 км до СВ. То есть Стройгородок - Вулканная - Ломоносова.

[Автолюбитель]

Строительную фирму на Камчатке обязали устранить дефекты в новостройках по ул. Карбышева в Петропавловске-Камчатском, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Арбитражном суде. Минстрой Камчатского края обратился в суд с иском к ООО «М» об обязании устранить недостатки работ, выполненных по государственному контракту. Как следует из материалов дела, в 2018 по итогам электронного аукциона был заключен государственный контракт на строительство 2 многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева. Цена контракта составила 747 млн руб. Гарантийный срок на работы 5 лет. В декабре 2020 года стороны подписали соглашение о расторжении государственного контракта; на момент расторжения подрядчик выполнил работы на сумму 739 млн руб. 25 декабря 2020 года заказчик выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 1 (блок-секции № 1,2,3) по ул. Карбышева, д. 5. Однако, в период эксплуатации собственники помещений неоднократно направляли в адрес истца обращения о необходимости устранения недостатков и дефектов в выполненных работах в рамках государственного контракта. Поскольку направленные в адрес подрядчика требования оставлены без удовлетворения ответчиком, истец обратился в суд с иском Суд установил факт наличия недостатков в работах, выполненных ООО «М». Материалами делами подтверждается, что недостатки выявлены в пределах гарантийного срока. Суд пришел к выводу о недоказанности ответчиком наличия обстоятельств, освобождающих его от ответственности за выявленные недостатки в выполненной им работе по контракту, и признал обоснованным право истца требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Суд удовлетворил исковые требования, обязал ООО «М» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки и дефекты работ, выполненных при строительстве дома. Решение суда не вступило в законную силу.
https://kamchatinfo.com/news/kolhoz/detail/55877/

[Автолюбитель]

Цитата

 

Арбитражный суд рассмотрит дело

 о неосновательном обогащении при строительстве домов по ул. Карбышева

 

В Арбитражный суд Камчатского края поступило заявление от КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края», в котором Общество просит взыскать с ООО «М» более 800 тыс. руб. неосновательного обогащения и более 8 млн руб. неустойки по государственному контракту на выполнение работ по объекту «Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6)».

Из текста заявления следует, что в 2018 году между Учреждением и ООО «М» заключен Государственный контракт по строительству 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева. Жилой дом № 2». В декабре 2021 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО дало разрешение на ввод объекта «Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6).

С февраля по май 2023 года Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю провело плановую проверку в отношении КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» в части соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ. Проверка проведена, в том числе, в отношении контракта по строительству жилых домов в районе ул. Карбышева.

В ходе проверки Казначейство выявило, что заказчик принял к оплате первичные документы от ООО «М» по актам о приемке выполненных работ, содержащие фактически невыполненные работы: прокладку воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П в объёме 247,5 м на секцию. Итого ООО «М» неправомерно получены денежные средства на общую сумму в размере 874 тыс. 505 руб. за фактически невыполненные работы.

По результатам контрольных мероприятий в адрес КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

При этом, в связи с тем, что ООО «М» не возвратил сумму необоснованно выплаченных денежных средств, КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании суммы в размере 874 тыс. 505 руб. в качестве неосновательного обогащения.

Заявитель также просит суд взыскать с ООО «М» неустойку за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных организаций.

Заявление принято к производству арбитражного суда, предварительное судебное заседание по делу № А24-4741/2023 назначено на 9 ноября 2023 года.

Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края

* С судебными актами по делу № А24-4741/2023 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.