ФОК с бассейном на месте стадиона "Водник" | построен

[Автолюбитель]

https://www.youtube.com/watch?v=mRZP0y_E5DM

до 25 не удалось устранить замечания как обещалось

Сегодня будут снова выезжать, за выходные пусконаладочные работы по отоплению выполнили 

[Автолюбитель]

Губернатор говорит, что будут наказывать подрядчика и вносить в реестр недобросовестных исполнителей 

.Официально все замечания записать и дисциплинарную отнесенность применить для коллег губернатора. И сроки конкретные нужны. 

Минспорт говорит две недели нужны на запуск, Минимум 2-3 дня. ЗОС не устраивает, нужен документ на ввод в эксплуатацию. От компьютера, номерки, рецепшн не могут закупать.

Губернатор предлагает провести через другие ФОКи эти "дела" а то ему надоели уже совсем разговоры. Но это не означает, что принят объект с недоработками 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Готовность ФОКа «Водник» к сдаче в эксплуатацию изучили краевые депутаты

05 марта 2022

На объекте состоялось выездное заседание комитета по соцполитике.

4 марта в ФОКе «Водник» состоялось выездное заседание комитета по социальной политике под руководством Дмитрия Тимофеева. В работе комитета приняла участие спикер краевого парламента Ирина Унтилова.

На повестке было два вопроса – о сроке ввода в эксплуатацию ФОКа «Водник» и спортивной инфраструктуре в Камчатском крае.

На вопросы депутатов ответили министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев и министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Депутатов интересовало, в частности, когда ФОК будет сдан в эксплуатацию и когда начнутся первые занятия.

«Министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев заверил, что подрядная организация в течение 10 дней устранит замечания по отделочным работам, после чего объект будет передан в эксплуатацию спортивному учреждению. Это будет филиал ФОКа «Радужный», который находится в городе Елизово. Нам также сообщили, что первыми в «Воднике» начнут заниматься дети из краевых спортивных школ, городских спортивных учреждений дополнительного образования. Предварительно уже сформировано расписание занятий, а также кадровый состав. Затем после всех организационных процедур здесь начнутся и занятия на коммерческой основе. Особо мы отметили, что очень важно, чтобы заниматься физической культурой здесь моги представители старшего поколения», – сказал Дмитрий Тимофеев.

Также на совещании говорили о перспективах развития спортивной инфраструктуры в Камчатском крае.

«В 2021 году были сданы в эксплуатацию региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский и стадион «Спартак», который стал центром притяжения не только для молодежи, но и для всех жителей нашего края. Из значимых объектов, которые сейчас находятся в стадии строительства, назову ФОК «Водник» и школа единоборств в Елизово», – сообщил Тимофеев.

Он добавил, что по ходатайству спортивных федераций единоборств будет добиваться приобретения за счет средств краевого бюджета спортивного ринга для проведения соревнований.
«Готов выделить средства в рамках программы депутатских наказов, а также буду ходатайствовать о выделении денег из краевого бюджета. Для развития единоборств в Камчатском крае это достаточно важный вопрос, и мы будем стараться осуществить его в следующем году», – сказал заместитель председателя комитета по социальной политике краевого Законодательного Собрания.  

http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/news/6262

 

[Автолюбитель]

Буквы уже развалились 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Открытие ФОКа «Водник» в Петропавловске отложили из-за протекающего бассейна

23 апреля 2022 14:07

В ФОКе «Водник» в Петропавловске-Камчатском вновь выявили недочеты. Спорткомплекс не открывают для посетителей из-за протекающего бассейна, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.

«Дело в том, что при укладке бассейна там выяснилась протечка. И встал вопрос: либо принимать бассейн с протечками, которые очевидно привели бы к тому, что он пришел в негодность через несколько недель эксплуатации, либо все-таки заставить строителей переделать и качественно объект сдать. Однозначно я сказал, что нужно по второму пути идти, пусть мы задержим несколько открытие, но объект должен быть качественно сделан на многие годы, чтобы он послужил нашим жителям. Поэтому сейчас ждем поставки этого материала, который укладывается в чашу бассейна, он называется мочевина. После его прихода, будут завершены все работы, и будет осуществлена приемка. И только после строгой приемки, мы запустим объект, чтобы быть уверенными в его долгосрочной работе», – сказал Владимир Солодов во время прямого эфира в социальных сетях.

https://kamchatinfo.com/news/kolhoz/detail/49523/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Бесшабашное заявление заместителя председателя Правительства Камчатского края Александры Лебедевой о том, что Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Водник» будет открыт для посетителей 15 июля этого года, скорее озадачило, чем обрадовало. Госпожа Лебедева человек в правительстве новый и не знает, что открытие ФОКа «Водник» переносили несколько раз.

Согласно Государственному контракту № 38/19-ГК на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском», заключенного 06.05.2019, срок окончания строительства значился – до 30 сентября 2021 года. Однако подрядчик ООО «Легион» не уложилось в указанный срок и неоднократно переносило сдачу объекта. Вначале цена контракта составляла шестьсот девяносто один миллион сто пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей. Но согласно дополнительному соглашению № 2 от 11.12.2020 года, по согласованию с заказчиком – Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» (КГКУ «СЗМСКК») сумма контракта была увеличена до семисот двенадцати миллионов ста девяноста четырех тысяч девятисот шестидесяти двух рублей. То, что сумма контракта увеличилась почти на 21 миллион рублей, скорее явление обычное, чем исключительное, и произошло в рамках закона. Настораживает другое, я бы сказал, особый криминальный душок, идущий от этой стройки. Во-первых, заказчиком несколько раз предъявлялись претензии к подрядчику, касающиеся качества проведенных работ. Во-вторых, объект планируется к сдаче через 9,5 месяца после указанного в контракте срока (почти 280 дней). Даже при самых скромных подсчетах ООО «Легион» должно выплатить пеню в объеме около 18 миллионов рублей. На сегодняшний день заказчик в лице КГКУ «СЗМСКК» не предъявило претензии на эти деньги.

Выскажу свою версию, почему заказчик оказался столь щедрым к подрядчику. Вероятно, основные неурядицы по строительству проходили из-за огрехов в проектно-сметной документации, которые должен был устранять заказчик. Тогда же возникали непредвиденные работы, на что требовалось дополнительное время и тратились не предусмотренные сметой деньги. Проблемы, связанные со строительством ФОК «Водник», похоже, изрядно надоели губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. Основные претензии справедливо предъявлялись главному куратору всех камчатских строек заместителю председателя краевого правительства Тимофею Смирнову. Он, по сути дела, в ручном режиме руководил крупными стройками на Камчатке и принимал основные решения по ним. Полагаю, вина за нынешние долгострои и недострои в первую очередь лежит на совести (если таковая есть) господина Смирнова. И выскажу крамольное предположение: если предъявить к оплате пени, то что останется на так называемый «откат»?

Очень показательны, в смысле иллюстрации компетенций, выступления зампреда Смирнова на совещании в правительстве, где он докладывал о том, почему поплыл фундамент детского сада, построенного и сданного в эксплуатацию в поселке Ключи. Оказывается, во всем виноваты обильные осадки. Тимофей Юрьевич, видимо, забыл, что перед строительством подобных объектов проводятся изыскательские работы. Геологи и геодезисты оценивают пригодность площадки для строительства объекта, учитывают плотность грунта, интенсивность таяния снега и т. п. и дают свое заключение. Получается, у господина Смирнова виновата плохая погода, геологи, геодезисты, а главное, те, кто обратил внимание на недостатки этой стройки, т. е. жители Ключей и журналисты.

При этом господину Смирнову не откажешь в умении, условно говоря, прятаться за спинами других должностных лиц. В поселке Ключи за него отдувался губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а за огрехи физкультурно-оздоровительного комплекса теперь будет отбиваться зампред Александра Лебедева. Ей бы не следовало бежать впереди паровоза и не объявлять во всеуслышание о конкретной дате открытия ФОК «Водник», то бишь 15 июля. А если что-то пойдет не так и срок открытия вновь перенесут? Тогда вопросы по «Воднику» появятся к дерзновенному филологу, выпускнице Нижегородского государственного лингвистического университета, закончившей Московскую школу «Сколково» Александре Лебедевой. Ей бы поучиться плести интриги у Тимофея Смирнова. По моему мнению, в вопросах, касающихся строительства, у него мало что почерпнешь, а в дисциплине, как подставить под удар кого-либо вместо себя, он может давать мастер-классы.

Скажем Тимофею Юрьевичу: «Браво!» Ему бы в «Сколково» преподавать…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

http://kamvesti.com/redaktorskaya-kolonka-287/#more-14368

 

 

[Dr.Clang]

Тут наверное надо было не Дегодьева снимать в первую очередь, а Смирнова.

[Автолюбитель]

Если Смирнова снимут, то Дегодьев как бы автоматом уходит. 

Да и проблема с кадрами. Вон министра здравоохранения не могут никак найти 

[Dr.Clang]

11 час назад, Автолюбитель сказал:

Если Смирнова снимут, то Дегодьев как бы автоматом уходит. 

Да и проблема с кадрами. Вон министра здравоохранения не могут никак найти 

Так Дегодьева уже сняли.

https://kamchatkamedia.ru/news/1307076/

[Автолюбитель]

я в курсе. просто согласен, что там Дегодьев ничего не решает, Смирнова надо было снимать. 

[Автолюбитель]

Цитата

 

На Камчатке открылся ФОК «Водник»

15 июля 2022

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник» в Петропавловске-Камчатском доступен для жителей региона в режиме открытых дверей.

Жителей полуострова приглашают посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник». Учреждение доступно для граждан в открытом режиме. Об этом рассказал директор ФОКа «Водник» Александр Бондаренко.

«Сегодня мы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник». Это один из самых важных спортивных объектов в Камчатском крае. Учреждение доступно для каждого жителя нашего края. Физкультурно-оздоровительный комплекс работает в режиме открытых дверей. Целую неделю мы будем знакомить всех желающих с учреждением, поэтому обязательно приходите к нам. Мы ответим на интересующие вас вопросы», - рассказал Александр Бондаренко. 

В ФОКе будут тренироваться воспитанники спортивных школ по футболу, баскетболу, плаванию, боксу и других видов спорта. Кроме того, на базе учреждения будут проходить уроки для обучающихся первой в России государственной детской спортивной школы по сёрфингу, которая ранее открылась на Камчатке.

Напомним, в двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе общей площадью 5,8 тысяч квадратных метров расположены два бассейна. Длина взрослого, рассчитанного на четыре плавательные дорожки, - 25 метров, детского – 10 метров. Кроме того, на улице обустроены доступные для использования всеми жителями района воркаут-площадка с антивандальными тренажёрами, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры. Зимой на площадке будет заливаться каток.

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylsa-fok-vodnik-53335

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Строитель ФОКА «Водник» просил вернуть недоплаченные ему деньги

 

ООО «Л» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края к КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» с иском  о взыскании стоимости дополнительных работ по государственному контракту в размере 13 044 781 руб.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком в 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ  по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском». Работы по условиям контракта должны быть выполнены до 30 сентября 2021 года. Цена контракта составила  691 159 835 руб.

В назначенный срок подрядчик исполнил принятые на себя обязательства  в соответствии с условиями контракта, а заказчик принял результат выполненных работ  и оплатил его.

Подрядчик также выполнил дополнительные работы, стоимость которых составила 13 044 781 руб., однако эта сумма не была оплачена заказчиком. Истец полагал, что ответчик обязан оплатить ему фактически выполненные дополнительные работы, в связи с чем обратился к нему с письмом, но его требования остались без удовлетворения.

Поскольку сторонам спора не удалось урегулировать его во внесудебном порядке, истец обратился в суд за защитой нарушенных прав.

Суд отметил, что истец, действуя разумно и осмотрительно, мог и должен был в силу прямого указания ст. 743 ГК РФ сообщить заказчику в порядке, установленном контрактом, об обнаружении неучтенных, но необходимых дополнительных работ, об увеличении сметной стоимости работ (представив соответствующий расчет) и до получения от заказчика соответствующего согласования приостановить производство работ по контракту.

Однако истец, действуя на свой риск, распорядился предоставленными ему гражданскими правами по своему усмотрению, приступив к выполнению дополнительных работ до получения соответствующего согласия заказчика на их выполнение и согласования объемов этих дополнительных работ и их стоимости.

Доказательств согласования с заказчиком объемов дополнительных работ и их стоимости в материалы дела не представлено.

Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная п.  3 ст. 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ  и в том случае, если акт приемки работ подписан представителем заказчика, так как этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика  на оплату дополнительных работ.

Таким образом, с учетом условий контракта и положений Закона № 44-ФЗ, норм ГК РФ, регулирующих подрядные правоотношения, приступив  к выполнению дополнительных работ без заключения дополнительных соглашений  о согласовании неучтенного объема работ с увеличением цены контракта, не приостановив выполнение работ в целях согласования и утверждения их необходимости, объемов и стоимости, согласования новой сметы, и выполнив дополнительные работы без соответствующего предварительного согласования, истец действовал на свой предпринимательский риск.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что ответчик исполнил принятые на себя обязательства по контракту в полном объеме и обязанность по оплате дополнительных работ, выполнение которых не было согласовано сторонами, на его стороне не возникла.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

Пресс-служба

Арбитражного суда

Камчатского края

тел. 219-286

 

* С судебным актом по делу № А24-2357/2022 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

 

 

[Dr.Clang]

Надо тему перименовать в ФОК с бассейном на месте стадиона "Водник" | построен

[Автолюбитель]

изменил название темы 

[Dr.Clang]

В 25.10.2022 в 23:38, Автолюбитель сказал:

изменил название темы 

И уже можно открепить тему, ФОК работает.

[Автолюбитель]

Цитата

ФОК ВОДНИК
Невозможно наличными оплатить
Занятие в бассейне через кассу

Администратор предлагает внести оплату через терминал, но сдачу я получу на телефон (абонентский номер)

Прошу принять меры, разрешить оплату бассейна через кассу

https://complaints.vporyadke41.ru/#/messages/7f6d0670-ddbd-4559-b2b6-f7e334378559

Цитата

 

Уважаемый Владимир Александрович! Спасибо за обращение на платформу
обратной связи. В ответ на Ваше обращение № 177405368 от 19.12.2022
сообщаем, что по информации от администрации КГАУ ФОК «Радужный», ФОК
«Водник» в настоящее время оплата физкультурно-оздоровительных услуг,
предоставляемых населению в соответствии с прейскурантом на платные
физкультурно-оздоровительные услуги ФОК «Водник», осуществляется, как через
кассу Учреждения, так и через терминал оплаты. Оплата иных
физкультурно-оздоровительных услуг, не предусмотренных прейскурантом на
платные физкультурно-оздоровительные услуги ФОК «Водник», предоставляемых
населению, а также физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых
физическими или юридическими лицами - производителями услуг на базе КГАУ
ФОК «Радужный» осуществляется в соответствии с правилами, установленными
физическими или юридическими лицами - производителями услуг.

Ответ предоставил Пимкина Светлана Эдуардовна

делопроизводитель

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

ФОК ВОДНИК
Невозможно наличными оплатить
Занятие в бассейне через кассу

Администратор предлагает внести оплату через терминал, но сдачу я получу на телефон (абонентский номер)

Прошу принять меры, разрешить оплату бассейна через кассу

https://complaints.vporyadke41.ru/#/messages/7f6d0670-ddbd-4559-b2b6-f7e334378559

Цитата

 

Уважаемый Владимир Александрович! Спасибо за обращение на платформу
обратной связи. В ответ на Ваше обращение № 177405368 от 19.12.2022
сообщаем, что по информации от администрации КГАУ ФОК «Радужный», ФОК
«Водник» в настоящее время оплата физкультурно-оздоровительных услуг,
предоставляемых населению в соответствии с прейскурантом на платные
физкультурно-оздоровительные услуги ФОК «Водник», осуществляется, как через
кассу Учреждения, так и через терминал оплаты. Оплата иных
физкультурно-оздоровительных услуг, не предусмотренных прейскурантом на
платные физкультурно-оздоровительные услуги ФОК «Водник», предоставляемых
населению, а также физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых
физическими или юридическими лицами - производителями услуг на базе КГАУ
ФОК «Радужный» осуществляется в соответствии с правилами, установленными
физическими или юридическими лицами - производителями услуг.

Ответ предоставил Пимкина Светлана Эдуардовна

делопроизводитель

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

Отсутствует схема движения по парковке ФОК ВОДНИК

Нет разметки
Нет Банера при въезде

Прошу принять меры

Цитата

 

Уважаемый Владимир Александрович! Спасибо за обращение на платформу
обратной связи. В ответ на Ваше обращение № 177413888 от 20.12.2022
сообщаем, что работа по пунктам, изложенным в Вашем обращении организована.
Приняты меры по приведению парковки ФОК «Водник» в соответствии типовыми
решениями по обеспечению безопасности движения транспортных средств и
пешеходов на парковках, указанных в «Методических рекомендациях по
разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения.
Формирование единого парковочного пространства в городах Российской
Федерации». Также проводится регулярная очистка территории парковки от
снега и льда и посыпание песком.

Ответ предоставил Пимкина Светлана Эдуардовна

делопроизводитель

https://complaints.vporyadke41.ru/#/messages/b49644df-1424-464a-a33b-99a724535734

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

Отсутствует схема движения по парковке ФОК ВОДНИК

Нет разметки
Нет Банера при въезде

Прошу принять меры

Цитата

 

Уважаемый Владимир Александрович! Спасибо за обращение на платформу
обратной связи. В ответ на Ваше обращение № 177413888 от 20.12.2022
сообщаем, что работа по пунктам, изложенным в Вашем обращении организована.
Приняты меры по приведению парковки ФОК «Водник» в соответствии типовыми
решениями по обеспечению безопасности движения транспортных средств и
пешеходов на парковках, указанных в «Методических рекомендациях по
разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения.
Формирование единого парковочного пространства в городах Российской
Федерации». Также проводится регулярная очистка территории парковки от
снега и льда и посыпание песком.

Ответ предоставил Пимкина Светлана Эдуардовна

делопроизводитель

https://complaints.vporyadke41.ru/#/messages/b49644df-1424-464a-a33b-99a724535734

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Проблемный вопрос ремонта малого бассейна в ФОКе «Водник» рассмотрели краевые депутаты

19 января 2023

На спортивном объекте прошло совещание социального комитета Законодательного Собрания.

По поручению председателя Законодательного Собрания края Ирины Унтиловой депутаты на месте проверили жалобы горожан на работу ФОКа «Водник».

В выездном совещании социального комитета, которое провел Дмитрий Тимофеев, приняли участие краевые депутаты Оксана Герасимова, Роман Литвинов и Валерий Калашников, представители минстроя, службы заказчика и минспорта Камчатского края, руководства ФОКа «Водник». Поводом стали многочисленные обращения жителей города в Заксобрание на то, что в только что открывшемся спортивном комплексе не работает бассейн для малышей.

Как известно, в середине февраля 2022 года сотрудники государственного строительного надзора выявили ряд недочетов в готовящемся к сдаче ФОКе «Водник». В начале марта открытие комплекса вновь отложили из-за протекающего бассейна. ФОК «Водник» открыли 15 июля 2022 года. Как рассказали сотрудники комплекса, бассейны начали работать с 1 декабря. Однако 28 декабря пришлось прекратить занятия в малом бассейне, так как несмотря на то, что подрядчик работал над устранением недостатков в покрытии чаши, бассейн снова дал течь. Это создало, в том числе, угрозу затопления нижнего технического этажа, где расположены инженерные конструкции. 

«Участники совещания воочию смогли убедиться, что проблема малого бассейна существует – покрытие чаши было сделано с технологическими нарушениями, работа с недостатками, проводимая накануне открытия ФОКа, положительных результатов не дала. Кроме того, вполне вероятно, что и большой бассейн так же будет закрыт из-за нарушений», – рассказал Дмитрий Тимофеев, заместитель председателя социального комитета Заксобрания.

Представители минстроя рассказали депутатам о принимаемых мерах. По представленной информации, сейчас с подрядчиком, который не спешит устранять недостатки, ведется претензионная работа.

«По их словам, данную строительную компанию исключили из Союза саморегулируемых организаций, члены которых имеют право заявляться на крупные и ответственные подряды. А на нашем сегодняшнем совещании мы пришли к решению, что строители посмотрят, как исправить ситуацию, какие меры принять для этого. Возможно, заменить покрытие чаш бассейнов на кафель. Специалисты должны найти эффективное решение. Тогда можно будет рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из бюджета на материалы для кардинальной смены покрытия в бассейнах. Необходимо также проработать пути, чтобы эти средства потом взыскать в судебном порядке с нерадивого подрядчика», – прокомментировал Дмитрий Тимофеев.

Он также сообщил, что депутаты продолжат контроль за устранением строительных недостатков на спортивном объекте.

Напомним, строительство ФОКа «Водник» велось в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». В новом спорткомплексе размещены два бассейна: малый на 10 метров и большой на 25 метров, универсальный зал с трибунами для зрителей, а также залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тренажерный зал.

http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/news/7531

 

 

[кутх]

1 час назад, Автолюбитель сказал:

депутаты на месте проверили жалобы горожан на работу ФОКа «Водник».

В выездном совещании социального комитета, которое провел Дмитрий Тимофеев, приняли участие краевые депутаты Оксана Герасимова, Роман Литвинов и Валерий Калашников, представители минстроя, службы заказчика и минспорта Камчатского края, руководства ФОКа «Водник».

Охо-хошеньки... опять показуха, прохиндиада и ужасающая безответственность чистой воды... Кто подписал акт приемки объекта, после которого были перечислены оставшиеся средства исполнителю-строителю? Вот с этих лиц и должен быть спрос. Содрать с них все загубленные средства... Все, кто принял этот недострой-кривострой должны нести финансовую ответственность. А не умные рожи корчить и цокать языком "вай-вай"... Что за разруха в стране. Одни двоечники рисуют проект от балды, другие криворукие строят из песка и говна, третьи крысы пилят деньги, четвертые не глядя подписывают акты выполненных работ за взятки немалые...А люди смотрят на это бардак и жалуются что невозможно купаться... когда же эта хрень капиталистическая закончится... В СССР было построены сотни тысяч спортивных объектов в строгом соответствии с СНиП, СН, ВСН, СП, РДС,.....  контроль существовал на каждом этапе строительства и такой лажи не было.

[Автолюбитель]

Солодов говорит что в суд на подрядчика подали. Он банкротится.

Пока суд идёт ничего делать не могут.

Малый бассейн не работает с большим тоже проблемы.

Зачем принимали не понять.

По всей стране солодов ищет тех кто с опытом .

[Автолюбитель]

«ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС» – ВЛАСТИ КАМЧАТКИ СУДЯТСЯ СО СТРОИТЕЛЯМИ ФОКА «ВОДНИК»

На Камчатке чиновники ведут судебные тяжбы с подрядчиком ФОКа «Водник». Там из-за дефектов покрытия уже закрыли малую чашу бассейна. Есть у спорткомплекса и другие проблемы.

«На сегодняшний день назначены два судебных заседания. Одно на 30 марта. Это судебное заседание на принуждение подрядчика к устранению нарушений. <…> Так как необходимо исправить дефект гидроизоляционного покрытия, стоит вопрос, что, возможно, это покрытие демонтировать уже и установить керамическую плитку. <…> И еще один суд был назначен на штрафные санкции за невыполнение гарантийных обязательств к подрядчику. С конца февраля судебное заседание перенесено на 24 апреля», – сообщила сегодня на оперативном совещании в краевом правительстве зампред Александра Лебедева.

Губернатор Владимир Солодов в свою очередь признал, что ФОК «Водник» – проблемный объект.

«Мы, к сожалению, не можем уже год с ним разобраться. Здесь, конечно, у меня вопрос, как он заказывался, как проектировался. Если вначале плитка нужна была, зачем заказывали полимочевину, если нужна была полимочевина, почему она не соответствует требованиям? И так далее и тому подобное. Вопросы и к службе заказчика Минстроя, и к министерству спорта. Понятно, судебные разбирательства. Но давайте уже параллельно с судебными разбирательствами продумывать, как он («Водник») будет работать... Чтобы у нас не было ситуации, что новый объект по нацпроекту, на который большие средства затрачены, не будет работать. Ситуация это неприемлемая», – заявил губернатор.

Как передавало ИА «Кам 24», на строительство ФОКа «Водник» из бюджета потратили 720 миллионов рублей. Изначально планировалось, что покрытие бассейнов будет керамическим, но затем проект изменили. Гидроизоляция, которую в итоге уложили, стала отслаиваться. В связи с этим пришлось закрыть малый бассейн, в котором занимались дети. Большой бассейн тоже находится под угрозой закрытия. Кроме этого, в ФОКе потрескались кафель и штукатурка и протекает крыша.

Основной объем работ при строительстве объекта выполняла компания «Легион». По некоторым данным, которые не были подтверждены официально, она находится в стадии банкротства.

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20230313/95989.html#.7jiRk8DT.dpuf

[Автолюбитель]

В новом бассейне Петропавловска-Камчатского за 750 млн рублей можно получить химический ожог

В многострадальном ФОКе «Водник» Петропавловска-Камчатского, который построили за 750 млн рублей, новые проблемы!

Подрядчик еще не исправил выявленные ранее недостатки, как обнаружились новые. На этот раз опасные для жизни. Малый бассейн, в котором дети прилипали ко дну, все еще закрыт. А теперь гидроизоляция растворилась и в большом.

Бассейн течет, из-за растворяющейся гидроизоляции в воде плавают хлопья, а в воду, которая плещется теперь прямо на бетоне, могут поступать токсичные вещества. В такой воде можно получить химический ожог.

Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести экспертизу воды, в которой плавают взрослые и дети. Если в бассейне обнаружат токсины, будем настаивать на закрытии бассейна до полного устранения недостатков.

https://t.me/kamtime41

[Dr.Clang]