Поездка на океан (Халактырский пляж), Строительство новой дороги

14 мая

7 часов назад, ncux сказал:

Увидел видео и в нем высоту тропы, глянул проект, получается, что эта настильная тропа жестко перегородит проезд автомобилей до береговой линии на участке от скалы (где устье р.Халактырка) и до кольца новой дороги ~ >3км.

Потому что пора уже переходить к цивилизованным поездкам на Халактырский пляж. Очень сомневаюсь что в подобных местах (например на пляжах в Калифорнии, Чили или ЮАР, где такой же холодный океан), можно вот так спокойно раскатывать на машине по траве или береговой линии. Приехал, оставил машину на парковке и вперед пешочком, по организованным тропам.

29 мая

В 14.05.2026 в 12:54, ncux сказал:

Увидел видео и в нем высоту тропы, глянул проект, получается, что эта настильная тропа жестко перегородит проезд автомобилей до береговой линии на участке от скалы (где устье р.Халактырка) и до кольца новой дороги ~ >3км.

10 лямов скинули

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.05.2026 №ИЭА1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАЛАКТЫРСКИЙ ПЛЯЖ"

Участники, с которыми планируется заключить контракт

Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контрактПорядковые номера, полученные по результатам рассмотрения заявокПредложения участников, ₽

121270812 1 - Победитель 111 828 572,96

121274691 2 номер 111 828 572,96

121260284 3 номер 121 552 796,80

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0138300000426000382

30 мая

В 14.05.2026 в 19:59, Dr.Clang сказал:

Потому что пора уже переходить к цивилизованным поездкам на Халактырский пляж. Очень сомневаюсь что в подобных местах (например на пляжах в Калифорнии, Чили или ЮАР, где такой же холодный океан), можно вот так спокойно раскатывать на машине по траве или береговой линии. Приехал, оставил машину на парковке и вперед пешочком, по организованным тропам.

а я вот обратного мнения. мне нужно чтобы я на своей машине приехал поставил мангал, палатку, пускай даже за деньги, но не большие , по цене чашки кофе с человека . а если этого нет и запрещать, то это не дело.

30 мая

13 июня

На квадрике по пляжу уже нельзя покататься

27 июля

15 сентября

ООО «Строительная компания «Развитие» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением к МБУ «Халактырский пляж» о признании незаконным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 05.06.2026 на выполнение работ по обустройству туристского маршрута (тропы) «Благоустройство пешеходного маршрута «Навстречу с Тихим океаном (Халактырский пляж)».

Из материалов искового заявления следует, что 5 июня 2026 года между сторонами заключён муниципальный контракт на обустройство туристского маршрута на Халактырском пляже. Срок окончания работ – 29 сентября 2026 года.

10 августа 2026 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта со ссылкой на пункт 2 статьи 715 ГК РФ, указав на невыход подрядчика на строительную площадку и невозможность завершения работ в срок.

ООО «СК «Развитие» категорически не согласилось с решением заказчика, указав в исковом заявлении на следующие обстоятельства:

- заказчик сам задержал исходные данные. Геодезическая разбивочная основа (ГРО) появилась только 01.07.2026, тогда как без неё начинать работы запрещено. В течение 40 дней после заключения контракта заказчик физически не мог передать подрядчику точки выноса осей;

- сроки по графику не истекли. По утверждённому календарному графику поставка материалов занимает 8–10 недель, а ключевые работы (покрытие веломаршрута, установка детской площадки и малых архитектурных форм) запланированы на август–сентябрь 2026 года. На момент расторжения контракта эти сроки ещё не наступили;

-15-дневной просрочки не было. Контракт позволял заказчику отказаться от него только при превышении общего срока работ более чем на 15 дней. На 10.08.2026 такая просрочка отсутствовала;

- аванс был заблокирован по вине заказчика. Казначейство не списывало аванс поставщикам, поскольку заказчик не предоставил утверждённую документацию и ГРО. При этом заказчик обвинил подрядчика в «неосвоении» аванса.

Кроме того, ООО «СК «Развитие» подчеркнуло, что направляло заказчику письма о критических ошибках в проекте (наложение осей на зелёные насаждения, замена материала покрытия, отсутствие затрат на ограждение), но ответа не получило. В исковом заявлении указано, что Общество уже вложило в проект более 13 млн руб.: заключены договоры на поставку свай, производство детского комплекса, пиломатериалы, получено разрешение на земляные работы.

ООО «СК «Развитие» просил суд признать незаконным и недействительным решение МБУ «Халактырский пляж» об одностороннем отказе от исполнения контракта и обязать заказчика отменить указанное решение.

Истец также ходатайствовал об истребовании у ответчика документации, подтверждающей наличие геодезической разбивочной основы в период с 05.06.2026 по 05.08.2026, и переписки с органами Казначейства относительно блокировки авансовых средств.

Дело принято к производству Арбитражным судом Камчатского края; предварительное судебное заседание назначено на 18 сентября 2026 года.

* С судебным актом по делу № А24-3776/2026 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Фото создано нейросетью

https://max.ru/id4101126110_gos/AaCiDd0YfTk

18 сентября

18 сентября 2026 года Арбитражный суд Камчатского края провёл предварительное судебное заседание по делу № А24-3776/2026 по иску ООО «Строительная компания «Развитие» к МБУ «Халактырский пляж» о признании незаконным решения от 10 августа 2026 года об одностороннем отказе от исполнения контракта на благоустройство пешеходного маршрута на Халактырском пляже.

В ходе заседания представитель истца представил истребованные судом документы: технический отчёт, общеплощадочный и объектные стройгенпланы, график выполнения строительно-монтажных работ, а также доказательства направления в адрес ответчика писем от 5 августа 2026 года. Суд приобщил указанные документы к материалам дела.

По ходатайству ответчика к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён индивидуальный предприниматель М., оказывавший услуги строительного контроля. Представители истца против привлечения третьего лица не возражали.

Судом также установлено, что истцом не получен отзыв на иск, заблаговременно направленный ответчиком. В связи с этим предварительное судебное заседание отложено на 11 ноября 2026 года с возможностью перехода к рассмотрению дела по существу.

Напомним, что ООО «СК «Развитие» оспаривает решение заказчика об одностороннем отказе от контракта от 5 июня 2026 года, ссылаясь на задержку предоставления исходных данных со стороны заказчика, неистёкшие сроки по графику работ, отсутствие 15-дневной просрочки и блокировку аванса по вине заказчика. Подрядчик также заявлял о направлении заказчику писем о критических ошибках в проекте, оставшихся без ответа, и о вложении в проект более 13 млн рублей.

* С судебным актом по делу № А24-3776/2026 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Фото пресс-службы Арбитражного суда Камчатского края

https://max.ru/id4101126110_gos/AaCx3mYafTk

Понедельник в 08:29

Хаид Мантаев оценил ход обустройства экотропы на Халактырском пляже
19 октября 2026

В рамках проекта на побережье создается маршрут протяженностью около 4,5 километра в одну сторону. Его основой станут пешеходная тропа и деревянный настил из лиственницы. Также обустраивается велодорожка протяжённостью около 1,5 километра.

На маршруте предусмотрены визит-центр, смотровая площадка, две волейбольные площадки, зоны отдыха со столами и костровыми площадками, а также модульные туалеты. Часть инфраструктуры разместят ближе к скале «Носорог».

Особое внимание уделяется сохранению природного ландшафта. На участках, где земляные работы невозможны, предусмотрен плавающий настил без свай и металлического каркаса. Такое решение позволит сохранить естественный рельеф побережья и минимизировать вмешательство в окружающую среду.

Во время обхода участники рабочей группы осмотрели маршрут так, как его будут проходить будущие посетители: оценили отдельные участки, обсудили размещение малых архитектурных форм, скамеек и столов, а также возможные дополнения к инфраструктуре. Такой подход позволяет своевременно выявить недочёты и учесть их при завершении работ.

В рамках рабочей поездки Хаид Мантаев также посетит ещё три маршрута, которые обустраиваются на Камчатке: тропу к Голубым озёрам, маршрут через Авачинский перевал и тропу к Вилючинскому водопаду. Всего в регионе в рамках проекта реализуются четыре туристических маршрута.